建筑合同

时间:2024-05-29 16:23:18
【推荐】建筑合同范文8篇

【推荐】建筑合同范文8篇

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的建筑合同9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建筑合同 篇1

承包方(以下简称甲方):联系电话: 施工队(以下简称乙方):联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《建筑设计费合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下建筑设计费合同:

一、 工程概况

工程地址:南湖影视基地

二、 价格

三、工程范围

南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围,包括顶面开灯孔。

四、 付款方式

1、工程完成工程量的30%,付全款的10%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用。 2、按施工总额的3%作为保修金,从竣工之日起1年后支付。

五、 设计与施工

甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。 六、 材料

1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。

2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。

3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.。

4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。

7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出部分费用。

七、 工期

顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用。

七、垃圾清运

垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。

八、 劳动力管理

1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表。 2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。。

4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。

九、 施工机具

1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。

十、工地现场管理

1、 现场禁止使用明火。

2、 现场禁止吸烟及随地大小便。

3、每一位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。

4、乙方要严格注意施工安全,如因违反操作规范出现工伤,由乙方承担一切费用。 十一、维修

1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。

3、 若因乙方未能按建筑设计费合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

十三、装修要求

1、 乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。

2、 乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。

十四、其它说明和要求:

1、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。

4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。

5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

十五、如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付。

十六、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份。

甲 方: 乙 方:

签 章:签 章:

签约日期:签约日期:

建筑合同 篇2

甲方(卖方):

法定代表人:

联系电话:

联系地址:

乙方(买方):

法定代表人:

联系电话:

联系地址:

经协商同意,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:

第一条 合同总价

甲方严格按照乙方工程所需,供给乙方的产品及产品价格,总货款为人民币________元。

第二条 订单

1、订单的形式:订单应以书面形式向乙方发出。

2、订单的内容:订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。

3、订单的送达:双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。甲方应使用指定的电子邮箱或传真号向乙方发送订单,否则该订单对乙方无效。双方接收订单方式如有变动的,应以书面形式及时通知对方。具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。

4、订单的生效:订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。

第三条 交货时间、交货地点

1、交货方式:乙方提供材料验收场地,保证货运道路畅通。

2、交货地点:____________________。

3、交货日期:____________________。

4、运输费:运费由_____方承担,货品装卸由_____方承担。

第四条 验收方式

由乙方现场验收,甲方应确保质量合格,如出现问题,甲方在接到乙方通知______小时内负责处理解决。

第五条 经济责任

甲方应负的经济责任:

……此处隐藏4347个字……所地或者合同履行地人民法院管辖。

3、民事诉讼法第24条

因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

4、民事诉讼法第25条

合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

5、民事诉讼法第38条

人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。 人民法院对当事人提出的异议,应当审查。

异议成立的,裁定将案件移送有管辖权的人民法院;异议不成立的,裁定驳回。

6、民事诉讼法第241条

因合同纠纷或者其他财产权益纠纷,对在我国领域内没有住所的被告提起的诉讼,

如果合同在我国领域内签订或者履行,或者诉讼标的物在我国领域内,

或者被告在我国领域内有可供扣押的财产,或者被告在我国领域内设有代表机构,

可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。。

深圳律师:黄华(12年律师经验)

律师咨询:132,4296,6417(免费)

执业律所:广东蛇口律师事务所(中国首家律所)

律所地址:深圳市南山区创业路海王大厦A座14层

建筑合同 篇7

甲方: 身份证号: (以下简称甲方)

乙方: 身份证号: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商同意,行签订如下合同。

甲方在冷水滩区上岭桥镇卫东村何家组新建住房一栋,建筑面积约750平方米,由乙方主承包施工。建筑面积以最后完工实际测量为准。

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河沙、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、水电。

乙方提供劳务、建筑技术、脚手架用材、机械、码钉、模板、撑树、铁钉、扎丝及生产生活用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建(注:一楼层高3。5米,二楼层高 米)。甲方房屋主体工程的建筑,包括:地基建设、墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、抬装预制板、现浇混凝土、一层地面混凝土及地面、外墙四周散水、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙四面贴瓷砖、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理及屋顶琉璃瓦铺设完工等房屋建筑工程的所有施工工序。

三、承包价格

按建筑面积每平方米195元(大写壹佰玖拾伍元),建筑面积以国家现行法律法规所规定的计算规则为依据,按实际完成的建筑面积计算。

四、付款方式

主体工程每层抬板完工付总工程费的70%,室内粉刷按进度付款,

外墙瓷砖等其它项目按承建要求全部完工,并经甲方验收合格再付总工程费的20%,剩余总工程费用的10%作为质量检验保证金(应对自然天气等),自甲方验收合格之日起经历大雨两次,房屋无漏水等质量问题后,一次付清总工程费用的10%,基础完工预付肆仟圆整。

五、双方责任

甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工的费用全部由乙方负责。

七、注意安全

安全文明施工,如果乙方施工人员出现工伤等意外事故,一切后果由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。因施工造成他人、财物的损伤、损失等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为3个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在20xx年4月1日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。

九、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方签字(章):

乙方签字(章):

年 月 日

建筑合同 篇8

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

经双方协商,甲方将彬县侍郎湖1#2#别墅楼及职工宿舍

一、 工程概况:

砖混结构,地上3层。

工程名称:

工程地点:

承包方式:

开工日期:20 年 月 日

完工日期:20 年 月 日

二、 人工费施工承包范围:基础及主体工程的钢筋、

1、 乙方承包人工费辅材施工范围:砖砌体;模板制作

2、 混凝土、砖砌体成型:按清水混凝土标准验收,墙面、

三、 主体施工人工费合同价款:

彬县侍郎湖1#2#别墅楼及职工宿舍楼按图纸每平方米人工费 元包括文明施工,安全管理费用,总结算面积以施工建筑面积计算。

四、 工期与施工进度计划:

1、 照甲方编制的工期进度总计划通知及每月进度计

2、 按照甲方总工期要求,属甲方原因,雨天、停电、

五、 工程质量与验收,安全文明工地:

1、工程质量执行现行的施工验收规范,质量标准为优

2、 若质量达不到图纸和现行施工规范及质量要求,甲

3、 乙方要严格执行陕西省“安全文明工地” 有关规定,设专人负责检查、落实。

4、 工程施工中所造成的人身安全事故所发生的法律与经济责任由乙方承担。

5、 施工现场禁止打架斗殴,违反一次罚款1000元以上(双方各记),以整风气。情节严重的交由执法机关处理。

六、 合同价款支付:

1、本工程无工程预付款,在合同规定付款时间前,乙方所有费用自理。

2、按施工进度支付完成人工费的50%,工人退出后付至80%,余下20%除保修款外在三个月内付清。

3、乙方承担主体工程装修,按现行有关保修期规定,本工程留人工费总造价的保修金4%,完工后一年内付清。

七、 执行中如有争议,双方协商解决。

八、 本合同一式四份,正本副本各两份,双方执正本副本各一份,合同自签字之日起生效,工程款结清后自行终止。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

《【推荐】建筑合同范文8篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式